离婚纠纷民事起诉状

来源：小侦探旅游网

　　原告：__________________

　　被告：__________________

　　诉讼请求：

　　请求人民依法判决：

　　1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;

　　2、被告退还原告已付装修款__________元人民币，被告的经营者以个人财产对_____万元承担责任;

　　3、被告承担本案诉讼费。

　　事实及理由

　　__________年_____月_____日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》，约定被告对原告__________房屋进行室内装修，工程日期为_____月_____日至_____月_____日，签订合同当日原告支付了_____元装修款。

　　__________年_____月中旬，被告停工，导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工，被告承诺开始装修，并与原告在_____月_____日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》，约定_____月_____日还未完工交付的，被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。

　　被告在签订补充协议之后，一直也没有开始装修，经多次催促，被告均是停工状态，现原告根据双方的约定，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，提起诉讼，请求人民支持原告诉讼请求。

　　此致

　　____________________人民

　　具状人：__________________

　　__________年_____月_____月

因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容

查看全文